025-84110110
工期索赔条件和依据有哪些
在工程进行中存在许多不确定因素，导致工程实际进程受到干扰，不少承包人因为非自身因素引发的工程无法如期完成，而向相关业主提出工期索赔，顺延工期，那么工期索赔条件及具体依据有哪些，下面我们就给您介绍一下：
工期索赔条件和依据有哪些？
(一)工期索赔的具体依据
承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：
(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
(2)合同双方认可的详细进度计划;
(3)合同双方认可的对工期的修改文件;
(4)施工日志、气象资料;
(5)业主或工程师的变更指令;
(6)影响工期的干扰事件;
(7)受干扰后的实际工程进度等。
《民法典》（2021年1月1日起实施）第八百零七条??发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
(二)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
(7)专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
以上就是编者收集的关于工期索赔条件及相关依据。特别要提醒您的是，要提出工期索赔时要严格按照合同规定的工程工期进程要求、实际执行工程的气象情况及受干扰后的工程进程情况等，另外提出工期索赔，要确保发包人没有提供好合同里签订的要求，才能对其提出工期索赔。遇到相关问题，欢迎联系叶飞律师，手机：025-84110110
@叶飞律师简介：专业律师...More>>
·女方按月支付抚养费是否可以？
我们知道，为了充分保障未成年人的合法权益，我国对父母离婚的未成年子女实施抚养费的政策。可是，由于相关文件知识的来源较窄，很多人对抚养费的政策......
·知识产权的特征包括哪些
知识产权的特征包括哪些知识产权的特性：1、无形财产权;2、确认或授予必须经国家专门立法直接规定;3、双重性：既有某种人身权(如签名权)的性质，又包含......
·网上能交违章罚款吗
网上交违章罚款的方法：1、登陆当地的公安厅交通管理的网站。然后登录账号和密码。一般来说是身份证号和注册时的密码。2、点击违法处理业务，点击后选......
·怎么变更探视权,探视权的时间有哪些规定?
在当今时代，夫妻双方因不合等原因而离婚的情况时有发生。对于离婚，也造就了很多的单亲家庭。通常而言，父母双方离婚之后，不直接抚养子女的一方是有......
·如何选择商标代理机构,要注意什么
如何选择商标代理机构,要注意什么关于商标的相关事务，对普通人来讲都是比较专业的，尤其是在进行商标注册申请的时候，很多人都不知道该如何来办理才好......
·股权投资公司注册资本最低是多少？
股权投资公司注册资本最低是多少？一、股权投资公司注册资本最低是多少？股权投资公司的所有投资者，只能以合法的自有货币资金认缴出资，资本缴付可以......
·我们大家都知道
我们您都知道，尽管现在网络技术发达，但还是有很多人对于网络操作不熟练，比如，在二手房买卖过程中，可以通过网签实现，那么，买卖二手房网签可以不......
·使用商标必须注册商标吗
使用商标必须注册商标吗一、注册商标使用期限有多少年注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满需要继续使用的，商标注......
·高空坠物找不到直接责任人，该由谁负责
高空坠物致人伤亡的案件经常发生，尤其是在飓风天气。但是，高空坠物案件和其他案件的不同之处在于，很难界定责任人是谁，也因此产生纠纷。那么，高空......
·刑事司法鉴定标准是什么
近年来，刑事案件审判越发复杂，刑事司法鉴定对于明晰刑事案件复杂的真相起着越来越重要的作用，它可以作为审判刑事案件的依据。而我国刑事鉴定目前存......
